Algemene voorwaarden

Artikel 1.

Inleidende bepaling. “De Hofaannemer” is de commerciële entiteit (vestigingseenheid) van MV Outdoor Projects bv (in oprichting). Tenzij bij andersluidende, uitdrukkelijke en schriftelijke voorwaarden, voorafgaandelijk opgesteld bij overeenkomst, zijn de hiernavolgende handelsvoorwaarden steeds van toepassing bij De Hofaannemer, en de medecontractant, klant of opdrachtgever verklaart deze te kennen en te aanvaarden. Iedere opdracht houdt de aanvaarding in van deze Algemene Handelsvoorwaarden waarbij de medecontractant, klant of opdrachtgever bij elke bestelling verzaakt om diens voorwaarden te doen gelden, zelfs indien dit op zulke wijze op haar documenten geformuleerd zou zijn.

Artikel 2.

Geschillenbeslechting. Alle geschillen zullen definitief beslecht worden door de Rechtbanken en hoven waar de maatschappelijke zetel van De Hofaannemer gelegen is en naar Belgisch recht.

Artikel 3.

Offertes. Al onze aanbiedingen en offertes zijn enkel en alleen informatief en kunnen niet als bindend beschouwd worden. Deze zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen en materialen. Indien deze wijzigingen ondergaan, behoudt De Hofaannemer het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen. Tenzij anders vermeld is een offerte slechts geldig gedurende 30 dagen.

Artikel 4.

Annulering. Bij annulering door de medecontractant, klant of opdrachtgever van de bestelling zal deze een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 50 % van de totale waarde van de bestelling, tenzij De Hofaannemer kan aantonen dat de geleden schade hoger is. Een identieke vergoeding zal verschuldigd zijn indien de medecontractant, opdrachtgever of klant zich met een offerte akkoord heeft verklaard en waarbij door zijn toedoen de uitvoering van de opdracht of overeenkomst niet is aangevat kunnen worden binnen een periode van 60 dagen na akkoordverklaring met de offerte. In dergelijk geval zal bovendien de overeenkomst van rechtswege ontbonden zijn. (Art. 1657 B.W.).

Artikel 5.

Levering en termijnen. De opgegeven leverings- en uitvoeringstermijnen zijn benaderend en binden De Hofaannemer niet. Het overschrijden ervan kan geen aanleiding geven tot het betalen van schadevergoeding of tot de uitvoering van eender welke andere sanctie, noch tot ontbinding van de overeenkomst. De levering geschiedt op de afgesproken plaats. Werd geen plaats van levering overeengekomen dan geschiedt zij op het commercieel adres van De Hofaannemer.

Artikel 6.

Gebreken. De levering van goederen of materialen en inontvangstneming ervan door de medecontractant, klant of opdrachtgever bevrijdt De Hofaannemer voor zichtbare gebreken overeenkomstig artikel 1642 van het Burgerlijk Wetboek. De overeenkomst wordt gesloten met uitdrukkelijke ontlasting van De Hofaannemer van haar vrijwaringsplicht overeenkomstig artikel 1643 van het Burgerlijk Wetboek..

Artikel 7.

Verzending. Alle goederen reizen volledig en altijd op risico van de medecontractant, klant of opdrachtgever, zelfs bij francoverzending.

Artikel 8.

Klachten. Alle klachten dienen toe te komen op de maatschappelijke zetel van De Hofaannemer, binnen de 8 dagen na uitvoering der prestaties en – op straffe van nietigheid – enkel per aangetekend schrijven. Indien binnen deze termijn van 8 dagen geen klacht werd ontvangen, heeft dit voor gevolg dat de medecontractant, klant of opdrachtgever de geleverde goederen en/of de uitvoering der prestaties volledig en in zijn geheel heeft aanvaard. Klachten die door De Hofaannemer werden aanvaard kunnen enkel en alleen door De Hofaannemer ter plaatse hersteld worden. Herstellingen uitgevoerd door derden in opdracht van de opdrachtgever zullen niet aanvaard worden. De Hofaannemer kan niet aansprakelijk gesteld worden tot vergoeding van kosten, schade en interesten welke als direct of indirect gevolg zijn van eventuele gebreken aan werken.

Artikel 9.

Betalingswijze. Alle betalingen dienen toe te komen op de maatschappelijke zetel van De Hofaannemer, netto-contant en zonder korting, voor de vervaldag op de factuur vermeld. Bij gebrek aan vermelding geldt een betalingstermijn van 15 dagen.

Artikel 10.

Nalatigheidsintrest. Facturen die niet betaald werden op de gestelde en/of overeengekomen vervaldag, worden van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling onderworpen aan een maandelijkse nalatigheidsintrest waarvan de intrestvoet vastgelegd werd in en geregeld wordt door de Wet op de Handelstransacties. De nalatigheidsintrest wordt berekend vanaf het tijdstip waarop de factuur opeisbaar is of bij gebreke daaraan de vervaldag van de factuur. Elke begonnen maand geldt als een volledige maand.

Artikel 11.

Wanbetaling. Bij niet-betaling van de factuur op de overeengekomen vervaldag, zal bovendien, als schadevergoeding voor de buitengerechtelijke inningskosten van de schuldvordering (zoals personeels- en administratiekosten, beheers- en opvolgingskosten van het dossier, invloed op het financieel beheer enz…) het bedrag van de hoofdsom forfaitair verhoogd worden met 10 % van de hoofdsom, met een minimum van € 62 en een maximum van € 1.240. Deze vergoeding is verschuldigd naast de nalatigheidsintrest en de eventueel invorderbare procedurekosten en is eisbaar van rechtswege zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling (art. 1147 en 1162 Burg. Wetb.).

Artikel 12.

Schuldopeising. Door het niet betalen van een (voorschot-) factuur op de vervaldag worden alle schuldvorderingen op dezelfde klant onmiddellijk en ineens opeisbaar.

Artikel 13.

Schuldvernieuwing en betalingskosten. Het aanvaarden van wissels of andere betalingsdocumenten zal nooit als schuldvernieuwing beschouwd worden. Bank-, verdisconterings- of betalingskosten van welke aard ook, zijn steeds ten laste van de medecontractant, klant of opdrachtgever.

Artikel 14.

Overmacht. Wanneer De Hofaannemer ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, en dergelijke meer niet in de mogelijkheid verkeert de overeenkomst uit te voeren, behoudt zij het recht voor de overeenkomst op te schorten en/of te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.

Artikel 15.

Ontbinding van rechtswege. Bij elke wanbetaling kan De Hofaannemer naar eigen goeddunken de uitvoering van lopende opdrachten geheel of gedeeltelijk opschorten of zelfs beëindigen en de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden beschouwen voor het geheel of voor het nog niet uitgevoerde gedeelte. De Hofaannemer behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faïllissement of kennelijk onvermogen. De Hofaannemer is niet aansprakelijk voor de schade welke ontstaat ingevolge de opschorting of beëindiging van de werkzaamheden om voormelde redenen.

Artikel 16.

Eigendomsoverdracht en terugvordering. Alle bestelde of verkochte goederen, producten of artikelen blijven steeds eigendom van De Hofaannemer tot na volledige betaling ervan. Bij gedeeltelijke of gehele wanbetaling of na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn, of in geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de medecontractant, klant of opdrachtgever, kunnen alle goederen, producten of artikelen op eender welk ogenblik integraal teruggenomen worden door De Hofaannemer waarbij de medecontractant, klant of opdrachtgever de kosten voor deze terugname verschuldigd zal zijn, verhoogd met de schadevergoedingen zoals in onderhavige voorwaarden omschreven.

Artikel 17.

Aansprakelijkheid. Het materiaal van De Hofaannemer is enkel gedekt voor de eigen burgerrechtelijke aansprakelijkheid. De klant is verantwoordelijk voor het toezicht op en de bescherming van de geleverde en/of geplaatste goederen, producten of artikelen vanaf het ogenblik van hun levering of plaatsing. De klant neemt alle maatregelen om het materiaal in goede staat te houden om daden van vandalisme of diefstal te verhinderen.

Artikel 18.

Garantieregeling. Planten vallen enkel en alleen binnen garantie in zo verre er met De Hofaannemer een onderhoudscontract met de opdrachtgever werd afgesloten waarbij De Hofaannemer de totale zorg van de planten op zich neemt vanaf de levering en voor een bepaalde duur. In alle andere gevallen wordt geen garantie verstrekt op planten en is het risico op uitval, sterfte, abnormale groei, ziekte, … vanaf de levering voor rekening van de opdrachtgever. Uitgesloten van iedere aanspraak op garantie zijn schade, gebreken of tekortkomingen die ontstaan door weersomstandigheden of overmacht zoals vorst, overstroming, hoge grondwaterstanden, droogteperiodes, hitte, brandschade, ingrepen uitgevoerd door de opdrachtgever of een onbevoegde derde, vroegtijdige slijtage of schade te wijten aan abnormaal gebruik. Bij de aanleg van gazons is De Hofaannemer geenszins verantwoordelijk voor klimatologische invloeden die de groei van het gazon kunnen verstoren. Kosten voor herstel ervan zijn meerkosten en volledig ten laste van de klant, net zoals onkruidgroei in net gezaaide gazons. Schade, gebreken of tekortkomingen die ontstaan door weersomstandigheden of overmacht kunnen nooit een reden zijn tot het niet betalen van de facturen of tot vertragingen in de betalingstermijnen.